详细介绍

  为了确定双方权利义务，保证工程的顺利进行，发承包方会签署一份工程承包合同。如果合同一方当事人在工程建设过程中发生违约，另一方能够准确的通过合同条款进行索赔。这里就涉及到一个索赔时效的问题，因为一旦超期，索赔起来就挺麻烦。那么建筑工程索赔时效是多久？下面请看小编总结的这篇文章。

  根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)GF-2011-0216 》通用条款16.2索赔条款，承发包双方互相索赔的时限为30日，过期不索赔对方不再承担任何责任。该文本相对于此前的通用文本，时间由28天改为30天，更重要的是明确规定了“过期不索赔对方不再承担任何责任的条款。”因此，该30天为除斥期间，过期产生的法律后果是直接丧失了索赔的实体权利，对方不在承担任何责任。即使权利人有权在诉讼时效期间内起诉，但因为实体权利已经丧失，法院不会保护权利人的实体权利。

  2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关联的资料。

  3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关联的资料后，于28天内给予答复。

  4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关联的资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

  5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告

  指列入概算定额的直接从事建筑安装工程项目施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。

  可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工公司自由时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

  材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格持续上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立完整物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供较为可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。

  此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

  综上所述，在工程建设过程中，引发工程索赔的原因很多，包括工期延误、工程出现质量上的问题等。依规定，建筑工程索赔时效为28天。合同一方得知对方违约后，应该在一个月内向监理单位提出，监理工程师会进行审核，确认无误后，要求违约方支付赔偿金额。如果超过这个期限没有提出索赔，则一方的权利随之消失。

  声明：该内容系握法网结合政策法规整理发布，若内容有误或涉及侵权请点击意见反馈提交问题，我们将按规定核实后及时处理。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

  问界回应M7追尾起火致车上3人遇难，隐藏式门把手如何避免影响事故救援？

  杨晓明被罢免！他带队研发新冠灭活疫苗，曾“以身试药”，9个月抽约60管血

  律师在线咨询免费法律咨询握法网（握法律师网）致力于打造专业、高效、具有影响力的律师推广服务平台。

  拒绝回家！湖人1-3掘金！詹皇30分浓眉25+22约基奇33+14+14

  分析师：特斯拉入门车型应是简版Model 3/Y，革命性拆箱工艺遥遥无期

  一个清华一个北大！上海对外经贸大学两名退伍大学生考研成功上岸，秘诀是迎难而上、始终坚持。

  共度北京108小时 北京当代2024“凝聚”全球36座城市100余家艺术机构